Fourniture, pose et entretien de climatiseurs sur le patrimoine bâti et les équipements de la Collectivité Territoriale de Martinique
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | COLLECTIVITE TERRITORIALE MARTINIQUE |
| Adresse | Rue gaston defferre CS 30137 |
| Code postal | 97201 |
| Ville | Fort-de-france cedex |
| Département | 972 |
| Région | Martinique |
| Téléphone | 0596487517 |
| Isabelle.JULIANS@collectivitedemartinique.mq |
Section 2 — Procédure
Description
Les prestations comprennent essentiellement : - La mise en conformité des installations de climatisation existantes. -La mise en place (dimensionnement, fourniture, pose, raccordement, …) de : - Climatiseurs muraux, cassettes, et allège/plafonnier - Groupes et Unités intérieures eau glacée - Groupes et Unités intérieures DRV - Système de climatisation mobile - La location de système de climatisation mobile - La mise en place (étude, fourniture et pose) d'un système de renouvellement hygiénique de l'air adapté à l'activité Centrale de traitement de l'air (CTA) simple flux Simple extraction de l'air vers l'extérieur (VMC) La mise en place (fourniture + pose) de système favorisant la maitrise de la demande de l'énergie dans les salles climatisées - Contact de feuillure et détecteur de présence - L'entretien préventif du parc de climatiseur existant Climatiseurs à détente directe Groupes et Unités intérieures eau glacée Groupes et Unités intérieures DRV Système de climatisation mobile CTA (Centrale de traitement de l'air) - VMC - L'entretien périodique préventif des nouveaux systèmes installés. - Le remplacement de pièces détachées et les réparations nécessaires - Le diagnostic des pannes des différents systèmes de climatisation du marché. - Onduleurs - Réseau informatique - Fibre optique - Téléphonie IP - Vidéo-protection - Contrôle d'accès - Portail électrique - La mise en conformité des installations électrique existantes. - Diagnostic, et vérifications réglementaires
| Identifiant procédure | 46d6b6da-0819-496a-8aaf-eff376f5acaa |
| Identifiant interne | CLIMATISATION25-29 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Travaux |
| Code CPV principal | 45331000 |
| Lieu d'exécution | Département 972 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 7 lots |
Calendrier
| Date de publication | 25 septembre 2026 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | 2% |
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | 2% |
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | 2% |
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | 2% |
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | 2% |
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | 2% |
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | 2% |
Section 5 — Lots7 lots
LOT-0001Lot 01 - Secteur Nord 1▶
Les prestations comprennent essentiellement : ✓ La mise en conformité des installations de climatisation existantes. ✓ La mise en place (dimensionnement, fourniture, pose, raccordement, …) de : ▪ Climatiseurs muraux, cassettes, et allège/plafonnier ▪ Groupes et Unités intérieures eau glacée ▪ Groupes et Unités intérieures DRV ▪ Système de climatisation mobile ✓ La location de système de climatisation mobile ✓ La mise en place (étude, fourniture et pose) d'un système de renouvellement hygiénique de l'air adapté à l'activité ▪ Centrale de traitement de l'air (CTA) simple flux ▪ Simple extraction de l'air vers l'extérieur (VMC) ✓ La mise en place (fourniture + pose) de système favorisant la maitrise de la demande de l'énergie dans les salles climatisées ▪ Contact de feuillure et détecteur de présence ✓ L'entretien préventif du parc de climatiseur existant ▪ Climatiseurs à détente directe ▪ Groupes et Unités intérieures eau glacée ▪ Groupes et Unités intérieures DRV ▪ Système de climatisation mobile ▪ CTA (Centrale de traitement de l'air) ▪ VMC ✓ L'entretien périodique préventif des nouveaux systèmes installés. ✓ Le remplacement de pièces détachées et les réparations nécessaires ✓ Le diagnostic des pannes des différents systèmes de climatisation du marché. Les travaux comprendront notamment : La fourniture des matériaux et du matériel à mettre en oeuvre, le transport sur le chantier, les moyens matériels et humains, la manutention, le stockage, la mise en oeuvre. Ils seront exécutés suivant toutes les règles de l'Art, et ce sans aucune limitation restrictive pour un complet et parfait achèvement.
| Code CPV | 45331000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | 2% |
LOT-0002Lot 02 - Secteur Nord 2▶
Les prestations comprennent essentiellement : ✓ La mise en conformité des installations de climatisation existantes. ✓ La mise en place (dimensionnement, fourniture, pose, raccordement, …) de : ▪ Climatiseurs muraux, cassettes, et allège/plafonnier ▪ Groupes et Unités intérieures eau glacée ▪ Groupes et Unités intérieures DRV ▪ Système de climatisation mobile ✓ La location de système de climatisation mobile ✓ La mise en place (étude, fourniture et pose) d'un système de renouvellement hygiénique de l'air adapté à l'activité ▪ Centrale de traitement de l'air (CTA) simple flux ▪ Simple extraction de l'air vers l'extérieur (VMC) ✓ La mise en place (fourniture + pose) de système favorisant la maitrise de la demande de l'énergie dans les salles climatisées ▪ Contact de feuillure et détecteur de présence ✓ L'entretien préventif du parc de climatiseur existant ▪ Climatiseurs à détente directe ▪ Groupes et Unités intérieures eau glacée ▪ Groupes et Unités intérieures DRV ▪ Système de climatisation mobile ▪ CTA (Centrale de traitement de l'air) ▪ VMC ✓ L'entretien périodique préventif des nouveaux systèmes installés. ✓ Le remplacement de pièces détachées et les réparations nécessaires ✓ Le diagnostic des pannes des différents systèmes de climatisation du marché. Les travaux comprendront notamment : La fourniture des matériaux et du matériel à mettre en oeuvre, le transport sur le chantier, les moyens matériels et humains, la manutention, le stockage, la mise en oeuvre. Ils seront exécutés suivant toutes les règles de l'Art, et ce sans aucune limitation restrictive pour un complet et parfait achèvement.
| Code CPV | 45331000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | 2% |
LOT-0004Lot 04 - Secteur Centre 1▶
Les prestations comprennent essentiellement : ✓ La mise en conformité des installations de climatisation existantes. ✓ La mise en place (dimensionnement, fourniture, pose, raccordement, …) de : ▪ Climatiseurs muraux, cassettes, et allège/plafonnier ▪ Groupes et Unités intérieures eau glacée ▪ Groupes et Unités intérieures DRV ▪ Système de climatisation mobile ✓ La location de système de climatisation mobile ✓ La mise en place (étude, fourniture et pose) d'un système de renouvellement hygiénique de l'air adapté à l'activité ▪ Centrale de traitement de l'air (CTA) simple flux ▪ Simple extraction de l'air vers l'extérieur (VMC) ✓ La mise en place (fourniture + pose) de système favorisant la maitrise de la demande de l'énergie dans les salles climatisées ▪ Contact de feuillure et détecteur de présence ✓ L'entretien préventif du parc de climatiseur existant ▪ Climatiseurs à détente directe ▪ Groupes et Unités intérieures eau glacée ▪ Groupes et Unités intérieures DRV ▪ Système de climatisation mobile ▪ CTA (Centrale de traitement de l'air) ▪ VMC ✓ L'entretien périodique préventif des nouveaux systèmes installés. ✓ Le remplacement de pièces détachées et les réparations nécessaires ✓ Le diagnostic des pannes des différents systèmes de climatisation du marché. Les travaux comprendront notamment : La fourniture des matériaux et du matériel à mettre en œuvre, le transport sur le chantier, les moyens matériels et humains, la manutention, le stockage, la mise en œuvre. Ils seront exécutés suivant toutes les règles de l'Art, et ce sans aucune limitation restrictive pour un complet et parfait achèvement.
| Code CPV | 45331000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | 2% |
LOT-0005Lot 05 - Secteur Centre 2▶
Les prestations comprennent essentiellement : ✓ La mise en conformité des installations de climatisation existantes. ✓ La mise en place (dimensionnement, fourniture, pose, raccordement, …) de : ▪ Climatiseurs muraux, cassettes, et allège/plafonnier ▪ Groupes et Unités intérieures eau glacée ▪ Groupes et Unités intérieures DRV ▪ Système de climatisation mobile ✓ La location de système de climatisation mobile ✓ La mise en place (étude, fourniture et pose) d'un système de renouvellement hygiénique de l'air adapté à l'activité ▪ Centrale de traitement de l'air (CTA) simple flux ▪ Simple extraction de l'air vers l'extérieur (VMC) ✓ La mise en place (fourniture + pose) de système favorisant la maitrise de la demande de l'énergie dans les salles climatisées ▪ Contact de feuillure et détecteur de présence ✓ L'entretien préventif du parc de climatiseur existant ▪ Climatiseurs à détente directe ▪ Groupes et Unités intérieures eau glacée ▪ Groupes et Unités intérieures DRV ▪ Système de climatisation mobile ▪ CTA (Centrale de traitement de l'air) ▪ VMC ✓ L'entretien périodique préventif des nouveaux systèmes installés. ✓ Le remplacement de pièces détachées et les réparations nécessaires ✓ Le diagnostic des pannes des différents systèmes de climatisation du marché. Les travaux comprendront notamment : La fourniture des matériaux et du matériel à mettre en oeuvre, le transport sur le chantier, les moyens matériels et humains, la manutention, le stockage, la mise en oeuvre. Ils seront exécutés suivant toutes les règles de l'Art, et ce sans aucune limitation restrictive pour un complet et parfait achèvement.
| Code CPV | 45331000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | 2% |
LOT-0007Lot 07 - Secteur Sud 1▶
Les prestations comprennent essentiellement : ✓ La mise en conformité des installations de climatisation existantes. ✓ La mise en place (dimensionnement, fourniture, pose, raccordement, …) de : ▪ Climatiseurs muraux, cassettes, et allège/plafonnier ▪ Groupes et Unités intérieures eau glacée ▪ Groupes et Unités intérieures DRV ▪ Système de climatisation mobile ✓ La location de système de climatisation mobile ✓ La mise en place (étude, fourniture et pose) d'un système de renouvellement hygiénique de l'air adapté à l'activité ▪ Centrale de traitement de l'air (CTA) simple flux ▪ Simple extraction de l'air vers l'extérieur (VMC) ✓ La mise en place (fourniture + pose) de système favorisant la maitrise de la demande de l'énergie dans les salles climatisées ▪ Contact de feuillure et détecteur de présence ✓ L'entretien préventif du parc de climatiseur existant ▪ Climatiseurs à détente directe ▪ Groupes et Unités intérieures eau glacée ▪ Groupes et Unités intérieures DRV ▪ Système de climatisation mobile ▪ CTA (Centrale de traitement de l'air) ▪ VMC ✓ L'entretien périodique préventif des nouveaux systèmes installés. ✓ Le remplacement de pièces détachées et les réparations nécessaires ✓ Le diagnostic des pannes des différents systèmes de climatisation du marché. Les travaux comprendront notamment : La fourniture des matériaux et du matériel à mettre en oeuvre, le transport sur le chantier, les moyens matériels et humains, la manutention, le stockage, la mise en oeuvre. Ils seront exécutés suivant toutes les règles de l'Art, et ce sans aucune limitation restrictive pour un complet et parfait achèvement.
| Code CPV | 45331000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | 2% |
LOT-0008Lot 08 - Secteur Sud 2▶
Les prestations comprennent essentiellement : ✓ La mise en conformité des installations de climatisation existantes. ✓ La mise en place (dimensionnement, fourniture, pose, raccordement, …) de : ▪ Climatiseurs muraux, cassettes, et allège/plafonnier ▪ Groupes et Unités intérieures eau glacée ▪ Groupes et Unités intérieures DRV ▪ Système de climatisation mobile ✓ La location de système de climatisation mobile ✓ La mise en place (étude, fourniture et pose) d'un système de renouvellement hygiénique de l'air adapté à l'activité ▪ Centrale de traitement de l'air (CTA) simple flux ▪ Simple extraction de l'air vers l'extérieur (VMC) ✓ La mise en place (fourniture + pose) de système favorisant la maitrise de la demande de l'énergie dans les salles climatisées ▪ Contact de feuillure et détecteur de présence ✓ L'entretien préventif du parc de climatiseur existant ▪ Climatiseurs à détente directe ▪ Groupes et Unités intérieures eau glacée ▪ Groupes et Unités intérieures DRV ▪ Système de climatisation mobile ▪ CTA (Centrale de traitement de l'air) ▪ VMC ✓ L'entretien périodique préventif des nouveaux systèmes installés. ✓ Le remplacement de pièces détachées et les réparations nécessaires ✓ Le diagnostic des pannes des différents systèmes de climatisation du marché. Les travaux comprendront notamment : La fourniture des matériaux et du matériel à mettre en oeuvre, le transport sur le chantier, les moyens matériels et humains, la manutention, le stockage, la mise en oeuvre. Ils seront exécutés suivant toutes les règles de l'Art, et ce sans aucune limitation restrictive pour un complet et parfait achèvement.
| Code CPV | 45331000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | 2% |
LOT-0009Lot 09 - Secteur Sud 3▶
Les prestations comprennent essentiellement : ✓ La mise en conformité des installations de climatisation existantes. ✓ La mise en place (dimensionnement, fourniture, pose, raccordement, …) de : ▪ Climatiseurs muraux, cassettes, et allège/plafonnier ▪ Groupes et Unités intérieures eau glacée ▪ Groupes et Unités intérieures DRV ▪ Système de climatisation mobile ✓ La location de système de climatisation mobile ✓ La mise en place (étude, fourniture et pose) d'un système de renouvellement hygiénique de l'air adapté à l'activité ▪ Centrale de traitement de l'air (CTA) simple flux ▪ Simple extraction de l'air vers l'extérieur (VMC) ✓ La mise en place (fourniture + pose) de système favorisant la maitrise de la demande de l'énergie dans les salles climatisées ▪ Contact de feuillure et détecteur de présence ✓ L'entretien préventif du parc de climatiseur existant ▪ Climatiseurs à détente directe ▪ Groupes et Unités intérieures eau glacée ▪ Groupes et Unités intérieures DRV ▪ Système de climatisation mobile ▪ CTA (Centrale de traitement de l'air) ▪ VMC ✓ L'entretien périodique préventif des nouveaux systèmes installés. ✓ Le remplacement de pièces détachées et les réparations nécessaires ✓ Le diagnostic des pannes des différents systèmes de climatisation du marché. Les travaux comprendront notamment : La fourniture des matériaux et du matériel à mettre en œuvre, le transport sur le chantier, les moyens matériels et humains, la manutention, le stockage, la mise en œuvre. Ils seront exécutés suivant toutes les règles de l'Art, et ce sans aucune limitation restrictive pour un complet et parfait achèvement.
| Code CPV | 45331000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | 2% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le —
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
SATPN MARTINIQUE · Île-de-France
Travaux de mise en conformité des installations de climatisation et traitement d’air de l’hôtel de police de Fort-de-France.
COMMUNE DE VENTABREN · Provence-Alpes-Côte d'Azur
Installation de dispositifs techniques de traitement d'ambiance du groupe scolaire Jean D'Ormesson à Ventabren.
Secrétariat Général Commun Départemental de la Haute-Marne
Installation climatisation
Hus-Etablissement support du Ght 10 · Grand Est