Travaux de Gros-OEuvres et Déconstruction dans le patrimoine bâti de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | COLLECTIVITE TERRITORIALE MARTINIQUE |
| Adresse | Rue gaston defferre CS 30137 |
| Code postal | 97201 |
| Ville | Fort-de-france cedex |
| Département | 972 |
| Région | Martinique |
| Téléphone | 0596487517 |
| annick.chenneberg@collectivitedemartinique.mq |
Section 2 — Procédure
Description
Travaux de Gros-OEuvres et Déconstruction dans le patrimoine bâti de la Collectivité Territoriale de Martinique.
| Identifiant procédure | fc0a27d4-ae0d-4093-9af9-ef97a09b640c |
| Identifiant interne | gros-oeuvre25-29 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Travaux |
| Code CPV principal | 45223220 |
| Lieu d'exécution | Département 972 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 8 lots |
Calendrier
| Date de publication | 23 mai 2026 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | |
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | |
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | |
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | |
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | |
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | |
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. | |
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. |
Section 5 — Lots8 lots
LOT-0001Lot n°1 : SECTEUR NORD 1▶
Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
| Code CPV | 45223220 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. |
LOT-0002Lot n°2 : SECTEUR NORD 2▶
Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
| Code CPV | 45223220 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. |
LOT-0003Lot n°3 : SECTEUR NORD 3▶
Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
| Code CPV | 45223220 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. |
LOT-0004Lot n°4 : SECTEUR CENTRE 1▶
Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
| Code CPV | 45223220 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. |
LOT-0006Lot n°6 : SECTEUR CENTRE 3▶
Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
| Code CPV | 45223220 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. |
LOT-0007Lot n°7 : SECTEUR SUD 1▶
Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
| Code CPV | 45223220 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. |
LOT-0008Lot n°8 : SECTEUR SUD 2▶
Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
| Code CPV | 45223220 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. |
LOT-0009Lot n°9 : SECTEUR SUD 3▶
Les prestations comprennent essentiellement : • Installation de chantier. • Etablissement de PPSPS. • Etudes d'exécution. • Démolition. • Terrassement. • Béton Armé • Maçonnerie • Reprise de Béton.
| Code CPV | 45223220 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les critères de sélection des candidatures qui seront utilisés sont les capacités professionnelles, techniques et économiques et financières. |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le —
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
Département de la Drôme · Auvergne-Rhône-Alpes
Restructuration du collège Gustave Monod à Montélimar
Ville de Nevers · Bourgogne-Franche-Comté
RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY A NEVERS - LOT N°02 A N°20
Ville de Cachan · Île-de-France
MARCHE DE TRAVAUX D'AMENAGEMENTS DIVERS ET D'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE CACHAN ET LE CCAS DE CACHAN
Communauté de Communes Val de Gray · Bourgogne-Franche-Comté